公路绿化施工合同(公路绿化养护工程施工合同)

通用

在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

通用1

发包方：__________________「以下简称甲方」

承包方：__________________「以下简称乙方」

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。

2.工程地点：工业园区「南苑」热电厂北侧。

3.工程内容：详见工程量清单。

4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等「以下统称工程材料」均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

第二条合同价款「工程款」及支付

1.合同总价「大写」：____元整;「小写」：____元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

2.工程款支付：

1」本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

2」施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

3」付款方式为银行转账。

第三条双方权利义务

1.甲方权利和义务

1」按合同要求及时支付工程款。

2」提供本项目施工图

3」向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

4」按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

5」协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

6」在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现

7」甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

2.乙方权利和义务

1」乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2」严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3」负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条工期的约定

1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2.甲方要求比合同约定的.工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因「如天气因素影响等」导致停工的，工期顺延。

4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第五条质量、验收及结算

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》「GB50268-20________」为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求：合格。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复「或未提出意见」，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条免责条款

施工期间，由于恶劣天气「如：雨季天」等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

第七条争议解决

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条合同的签订和生效

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方：_________

乙方：_________

_________年_________月_________日

通用2

发包人：_________________

承包人：_________________

实施的「________」标段，由「以下称承包人」中标，并于_____年_____月_____日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_________「大写」「￥_________元」。现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协

议：

1、计划竣工日期为_____年_____月_____日。

2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。

2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。

3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

4、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。

发包人：_________________承包人：_________________

法定代表人「或委托代理人」：_________________法定代表人「或委托代理人」：______________

________年_____月_____日

公路绿化施工合同通用3

建设单位：「以下简称甲方」__________________

施工单位：「以下简称乙方」__________________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规和规章，本着互相协作、紧密配合，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项，签订此合同以共同遵守。

一、工程内容及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容;

4、承包范围：

5、承包方式：

6、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格型号：

二、合同价款

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按照《____省市政工程单位综合计价》标准计价取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行。

工程造价暂定为人民币_________万元

三、合同工期

1、本工程总工期天「日历从开工之日算起」;

2、开工日期：________年____月____日

3、竣工日期：________年____月____日

四、付款方式

1、合同签订后，甲方支付工程造价的%给乙方作为工程预付款;

2、工程完工甲方初验合格后付款%，余款待保养期满「三个月」，甲方验收合格后十天内一次付清。

五、质量标准

工程质量标准：

六、双方责任

「一」甲方责任

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件;协调处理工程建设的内、外部关系，减少对工程建设的干扰因素，保证工程建设的顺利实施;

2、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证;

3、将施工所需水、电、通讯等线路从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的需要;

4、组织施工单位、设计单位进行图纸会审及设计交底;

5、对工程中出现的'施工图纸问题及时处理，以利乙方工作的连续性;

6、组织工程竣工验收，并按合同规定办理工程结算。

「二」乙方责任

1、按照国家有关技术规范和园林绿化工程技术操作规程及其施工图纸组织施工;

2、承担绿化完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率。保养期内补种苗木的保养顺延一个月;

3、搞好施工现场的安全和文明施工管理;

4、及时做好施工过程中的各种资料，材料的报验工作;

5、对施工图纸有错误或不合理的地方，及时以书面形式反馈给甲方，由甲方研究处理后再行施工;

6、工程竣工后，清理现场，做到人走场清

七、双方约定

1、如遇下列因素，合同价款进行调整：

1」工程设计变更;

2」工程现场签证;

3」发包人委托承包人承担的工作;

4」因发包人原因，造成承包人费用的增加。

2、工程变更

工程中发生的一切变更，双方应及时履行签证手续;并作为补充结算款项。

八、竣工验收

九、竣工结算

十、补充条款

十一、本合同未尽事宜，甲乙双方本着实事求是、公平的原则及时协调，并以补充协议明确。

十二、合同争议

双方约定，本着互利互惠的原则，双方友好协商解决。

十三、合同生效与终止

本合同一式份，双方代表签字加盖双方公章或合同专用章即生效，各执份，具有同等法律效力;

工程竣工验收合格、结算工程款后自动终止。

甲方「公章」：_________乙方「公章」：_________

法定代表人「签字」：_________法定代表人「签字」：_________

________年____月____日________年____月____日